ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA - İNŞAAT ALAN BÜYÜMESİNİN VE VEKALETTEN AZİLİN SÜREYE ETKİSİ KONUSUNDA BİLİRKİŞİLERDEN EK RAPOR ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI arşivleri — Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
3278archive,tag,tag-eser-sozlesmesinden-dogan-dava-insaat-alan-buyumesinin-ve-vekaletten-azilin-sureye-etkisi-konusunda-bilirkisilerden-ek-rapor-alinarak-sonucuna-gore-karar-verilmesi-geregi-hukmun-bozulmasi,tag-3278,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA – İNŞAAT ALAN BÜYÜMESİNİN VE VEKALETTEN AZİLİN SÜREYE ETKİSİ KONUSUNDA BİLİRKİŞİLERDEN EK RAPOR ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI Tag
Home > Posts tagged "ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA – İNŞAAT ALAN BÜYÜMESİNİN VE VEKALETTEN AZİLİN SÜREYE ETKİSİ KONUSUNDA BİLİRKİŞİLERDEN EK RAPOR ALINARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI" T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 2119 Karar: 2020 / 662 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Davacı-birleşen dosya davalısı yüklenici, inşaatın devamı sırasında arsa sahipleri tarafından vekillikten azledildiğini bu nedenle de gecikme olduğunu açıklamış ise de, mahkemece bu konuda bir inceleme de yapılmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece inşaat alan...
